| Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter
„Sustainable Bavaria“ hat sich auf Initiative der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau ein breites Bündnis der bayerischen
Baubranche formiert, um das digitale,
klimafreundliche und kreislaufgerechte Bauen in Bayern weiter voranzubringen.
Bei unserem Digitalforum „Sustainable Bavaria - Innovationen im Bauwesen“ am 13. Juli stellen wir innovative Lösungen und Projekte aus der Praxis des
nachhaltigen Planen und Bauens vor. Kammerpräsident Prof. Dr. Norbert Gebbeken fordert in einem Video-Statement, dass die CO2-Bilanz verpflichtende Grundlage für Bauentscheidungen werden muss. In einem weiteren Video-Beitrag sagt Vorstandmitglied Dr. Markus Hennecke: "Die Digitalisierung der Baubranche duldet keinen Aufschub."
Das Bayerische Bauministerium hat gemeinsam mit dem BIM-Cluster Bayern am 3. Juli in Augsburg
den BIM-Preis Bayern 2023 verliehen. Das BMWSB und das BMVg haben neue BIM Arbeitshilfen zu Vergabekriterien, Vertragsgestaltung und Vergütung für Bundesbauten veröffentlicht. Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau hat eine kritische Stellungnahme zum GEG-Entwurf abgegeben. Am 15. Juni hat der Deutsche Bundestag die sogenannte "Digitalisierungsnovelle im Baugesetzbuch" verabschiedet und am 22. Juni erstmals über
den Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich beraten. Außerdem hat das Bundeskabinett am 21. Juni den Entwurf einer Holzbauinitiative beschlossen. Am 30. Juni laufen die Sonderregelungen zu Stoffpreisgleitklauseln aus.
Und hier noch ein paar kostenfreie Veranstaltungstipps für Sie: Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Newsletter und weiteren Neuigkeiten, Veranstaltungen und Fortbildungen!
Ihre Bayerische Ingenieurekammer-Bau
und Ingenieurakademie Bayern
13.07.2023 - Online - Kostenfrei! In der von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau initiierten Initiative „Sustainable Bavaria“ hat sich ein breites Bündnis der bayerischen Baubranche formiert, um Bayern als Innovationsstandort für digitales, klimafreundliches und kreislaufgerechtes Bauen weiter voranzubringen. Bei unserem Digitalforum „Innovationen im Bauwesen“ am 13. Juli 2023 stellen wir innovative Lösungen und Projekte aus der Praxis des nachhaltigen Planen und Bauens vor. Die Teilnahme ist kostenfrei! Mehr Infos Direkt zur Anmeldung
| Bei der Planung eines Neubaus und bei der Abwägung eines
Abrisses müssen stets die Klimaauswirkungen systemisch bewertet und
eingepreist werden – das fordert das Bündnis Sustainable Bavaria, ein
breiter Zusammenschluss wichtigster Player der bayerischen Baubranche.
„Derzeit
kann jeder, der das möchte, sein Haus abreißen und damit Graue Energie
vernichten und Sondermüll erzeugen. Das kann so nicht weitergehen!“,
sagt Prof.
Dr. Norbert Gebbeken, Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und
Initiator von Sustainable Bavaria. Mit Video! Mehr Infos
|
| Grundsätzlich begrüßt die Bayerische
Ingenieurekammer-Bau in ihrer Stellungnahme die geplante Novellierung
des GEG mit dem Ziel einer Wärmeversorgung von Gebäuden mit erneuerbaren
Energien. Die Kammer weist jedoch auch auf zahlreiche Kritikpunkte hin
und fordert Verbesserungen im GEG 2023 bei den geplanten Regelungen für
Neubauten sowie Bestandsanlagen und Bestandsgebäuden und den
Förderprogrammen. Mehr Infos
|
| Das „Building Information Modeling“ (BIM) eröffnet der Baubranche neue Wege: Diese vollständig digitale Arbeitsweise ermöglicht es, Planung, Bau und Betrieb von Bauprojekten zu koordinieren und zu optimieren. Mit dem BIM-Preis Bayern 2023 hat das Bayerische Bauministerium gemeinsam mit dem BIM-Cluster Bayern am 3. Juli 2023 in Augsburg Leuchtturmprojekte ausgezeichnet, die mit der Methode die Digitalisierung im Bauwesen in Bayern vorantreiben. Ministerialdirektorin Ingrid Simet hat die Preise stellvertretend für Bayerns Bauminister Christian Bernreiter überreicht. Mehr Infos
|
| Beim Bauen und Planen von Gebäuden kann es künftig schneller gehen. Am 15. Juni 2023 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften, die sog. "BauGB-Digitalisierungsnovelle", verabschiedet. Damit sollen Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller werden, so dass private und staatliche Investitionen unkomplizierter umgesetzt werden können. So soll das Bauleitplanverfahren weiter gestrafft und die Digitalisierung bei der Bauplanung gestärkt werden. Mehr Infos
|
| Eine Digitalisierung, die alle Projektbeteiligten vernetzt, ist der Schlüssel zur dringend nötigen Transformation der Bauwirtschaft. Digitales Planen und die digitale Verfügbarkeit aller Informationen über ein Bauwerk über dessen gesamte Nutzungsdauer hinweg – das ist die Grundlage für mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen. Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau und ihre Bündnispartner von ‚Sustainable Bavaria‘ mahnen daher die Optimierung digitaler Prozesse im Baubereich an. Mit Video! Mehr Infos
|
| Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) haben in der Reihe Fachinformation Bundesbau (FIB) drei neue BIM-Handbücher veröffentlicht – eine Arbeitshilfe für Vergabekriterien, eine Arbeitshilfe zur Vertragsgestaltung sowie eine ergänzende Handreichung zur Vergütung. Die drei neuen BIM-Handbücher sind kostenfrei zum Download erhältlich. Mehr Infos
|
| BIM als Zukunft des Bauens? Was genau ist dann die Zukunft von BIM? Die digitale und ökologische Transformation der Bau- und Immobilienbranche eröffnet enormes Potenzial für neue digitale Lösungsansätze und Geschäftsmodelle. Wie kann die Digitalisierung auch nachhaltig beim Bauen und Sanieren helfen, um unseren CO2-Abdruck zu verringern? Netzwerke und interdisziplinäre Zusammenarbeit sind notwendig. Mit der Veranstaltung bringen wir die Akteure zusammen und wollen den gegenseitigen Austausch fördern. Der Eintritt ist frei! Mehr Infos
|
| Das Bundeskabinett hat am 21. Juni 2023 den Entwurf einer Holzbauinitiative beschlossen. Diese
Strategie der Bundesregierung soll den Einsatz des nachhaltigen
Rohstoffes Holz im Bausektor stärken und für mehr Klimaschutz,
Ressourceneffizienz und schnelleres Bauen sorgen. Mit acht
Handlungsfeldern, von der Vorbildfunktion des Bundes und der Stärkung
von Forschung und Innovation über die Fachkräftesicherung und den
Wissenstransfer bis zur Sicherung der Rohstoffversorgung, sollen bis
2030 der Einsatz von Holz wesentlich verbessert und die Holzbauquote
erhöht werden. Mehr Infos
|
| "Für den Bau ist es zwingend notwendig, dass die
öffentliche Hand, die als Auftraggeberin oder Genehmigungsbehörde
auftritt, sich in bundesweit einheitliche digitale Prozesse einbindet.
Das umfasst nicht nur Planung, sondern auch Genehmigung, Ausschreibung,
Abrechnung oder Dokumentation", sagt Vorstandsmitglied Dr.-Ing. Markus
Hennecke in unserer aktuellen Kolumne in der Bayerischen Staatszeitung. Mehr Infos
|
| Der 1. Erfahrungsaustausch BIM für die Region Nordbayern bietet die Möglichkeit, regionale Bauprojekte kennenzulernen, die bereits mit der BIM Methode umgesetzt wurden/werden. Bereits mit BIM arbeitende Planer und Firmen können ihre bisherigen Erfahrungen austauschen, diskutieren und neue Kontakte knüpfen. Veranstalter sind das Staatliche Bauamt Würzburg, das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, die Bayerische Ingenieurekammer-Bau und die Bayerische Architektenkammer. Der Eintritt ist frei! Mehr Infos
|
| Eine geplante Kürzung der Städtebauförderung
durch das Bundesfinanzministerium kommt zur Unzeit. Die
Städtebauförderung hat sich bewährt: Jeder investierte Euro löst nach
Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung weitere
acht Euro an privaten und öffentlichen Investitionen aus. Auf diese
konjunktur- und beschäftigungspolitische Wirkung kann nicht verzichtet
werden. Daher haben sich die Verbände der Wertschöpfungskette-Bau in
einem Schreiben an Bundesfinanzminister Christian Lindner gewendet. Mehr Infos
|
| Der Bundestag hat am 22. Juni 2023 erstmals über
den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung von
Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich und zur Umsetzung der
EU-Richtlinie über die Straffung von Maßnahmen zur rascheren
Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes beraten. Im
Anschluss an die Aussprache wurde die Vorlage zur federführenden
Beratung in den Verkehrsausschuss überwiesen. Mehr Infos |
| Die
TU München ließ am Campus Straubing ein neues Lehr-
und Forschungsgebäude für Nachhaltige Chemie bauen. Dieses Bauprojekt
wurde auf einer nicht mehr genutzten Mülldeponie errichtet und befindet
sich zudem im Überflutungsbereich der Donau. Es ist ein Musterbeispiel
für nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen in anspruchsvollem
Gebiet und wurde mit dem 2. Platz beim Bayerischen Ingenieurpreis 2023
ausgezeichnet. Preisträger Dipl.-Ing.(FH) Thomas Fitzenreiter hat das
Projekt im Rahmen unserer Digitaltour am 21. Juni 2023 vorgestellt.
Sehen Sie hier das Video! Zum Video |
| Deutschland ist Vorreiter bei Solaranlagen über der Autobahn: Auf der Rastanlage Hegau-Ost an der A 81 steht ein Pilotprojekt kurz vor der Fertigstellung. Bundesminister Dr. Volker Wissing hat sich jetzt vor Ort davon überzeugt, dass die Arbeiten am Demonstrator zügig vorankommen. Zusammen mit Anne Rethmann, Geschäftsführerin Finanzen der Autobahn GmbH des Bundes, und Prof. Dr. Markus Oeser, Präsident der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), besuchte er die Versuchsanlage, die in einem gemeinsam finanzierten Forschungsprojekt der drei Nachbarländer Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH) entwickelt wurde. Mehr Infos
|
| Das Bundesministerium für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und das Bundesministerium für
Digitales und Verkehr (BMDV) haben die wegen der Preissteigerung vieler
Baustoffe in Folge der Kriegsereignisse in der Ukraine eingeführten
Sonderregelungen zur Vereinbarung von Stoffpreisklauseln auslaufen
lassen. Ab dem 1. Juli 2023 gelten insoweit wieder die allgemeinen
Bestimmungen. Mehr Infos
|
| Professorin Dr.-Ing. Patricia Hamm vom Institut
für Holzbau der HS Biberach befasst sich mit dem Schwingungsverhalten
von Holzdecken. Dabei ist es ihr und ihrem Team gelungen, das
Schwingungsverhalten von Holzdecken mit weiten Spannweiten zu
analysieren. Bei weit gespannten Decken kommt es zu Vibrationen, die
zwar nicht hörbar, aber fühlbar und in dem Fall störend sein können.
Wirkt man mit großen Querschnitten dagegen, entstehen hohe Kosten und
die Bauweise wird unwirtschaftlich. Seit zweieinhalb Jahren geht die
Bauingenieurin deshalb der Frage nach, wie solche Holzdecken optimiert
werden können. Mehr Infos |
| Die BIM Weeks Bayern finden vom 3. bis 25. Juli 2023 statt. Startpunkt der Veranstaltungsreihe ist die Verleihung des BIM-Preis Bayern 2023 an der Hochschule Augsburg. Als Gründungsmitglied im BIM-Cluster Bayern ist die Bayerische Ingenieurekammer-Bau natürlich auch mit dabei - am 20. Juli mit „The Future of BIM & Sustainability“ in München und am 25. Juli mit dem „1. Regionalen BIM-Erfahrungsaustausch Nordbayern“ in Würzburg. Der Eintritt ist frei! Mehr Infos
|
| Die Nationale Dialogplattform Smart Cities hat am
20./21. Juni 2023 in Berlin die Ergebnisse ihrer Arbeiten zum Thema
"Beschleunigter Wandel und Resilienz." vorgelegt. Entgegengenommen
wurden die "Leitlinien für resiliente Städte im digitalen Zeitalter" vom
Parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen, Sören Bartol, und der Präsidentin des
Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Petra Wesseler. Mehr Infos |
| Der Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden
ist nicht erst seit den steigenden Energiepreisen für viele Deutsche ein
großes Thema. Wie die Bürgerinnen und Bürger ihren Verbrauch senken
wollen, welche Sanierungsmaßnahmen sie planen und wie sie über Smart
Home-Geräte denken, darüber gibt das TechnikRadar 2023 Aufschluss. Mehr Infos
|
| „Dem Bau gehen so langsam die Aufträge aus. Der
aktuelle Auftragsbestand wird von den Bauunternehmen noch sukzessive
abgebaut, es kommt aber immer weniger nach. Der Auftragseingang, woraus
sich künftige Umsätze und Gewinne speisen, wies im April abermals einen
realen Rückgang aus. Das war mittlerweile der dreizehnte Monat in Folge.
Es ist somit kein Wunder, dass nun auch der Umsatz zweistellig im Minus
ist“, sagt Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie zu
den aktuellen Konjunkturindikatoren für das Bauhauptgewerbe. Mehr Infos |
| Auf der Messe „digitalBAU“ vom 4. bis 6. Juli 2023 ist die Bayerische Ingenieurekammer-Bau gut vertreten: Vorstandsmitglied Dr. Markus Hennecke nimmt am Eröffnungspodium teil. Am 6. Juni laden dann BIngK und BAK ein: Wie werden berufsbegleitende BIM-Kenntnisse vermittelt, um digitale Prozesse ganzheitlich zu managen und digitale Methoden einsetzen zu können? Damit beschäftigt sich das Panel „Fortbildung mit Qualität - Der BIM-Standard Deutscher Architekten- und Ingenieurkammern“ mit unserem BIM-Kursleiter Prof. Dr. Jörg Jungwirth. Mehr Infos |
| Studierende des 6. und 7. Semesters in den
Fachgebieten Straßenbau sowie Geotechnik und Studierende im
Masterstudiengang der Fakultät Bauingenieurwesen an der OTH Regensburg
besichtigten zusammen mit Prof. Andreas Appelt und Prof. Dr. Thomas
Neidhart Straßenbauarbeiten im Zuge eines der größten ÖPP-Projekte
Deutschlands an der A3 und die Bahnbaustelle zur grundlegenden
Instandsetzung der Bahnstrecke Nürnberg-Würzburg auf einer Länge von 90
Kilometern. Mehr Infos |
| In einer aktuellen Stellungnahme fordert der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) die Bundesregierung auf, die hohen Flächen- und Ressourcenverbräuche sowie die klimaschädlichen Emissionen im Bau- und Verkehrssektor einzudämmen. In dem Papier „Nachhaltige Wege in der Stadtentwicklungs-, Bau- und Verkehrspolitik“ (PDF) schlägt der Rat eine Vielzahl konkreter Maßnahmen für eine ökologisch-soziale Bau- und Verkehrswende vor. Mehr Infos |
| Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.
(VDPM) hat die Roadmap „Klimaneutralität für Dämmsysteme, Putz und
Mörtel“ veröffentlicht. Der wissenschaftlich fundierte Leitfaden zeigt
für die Branche nachvollziehbare und realistische Wege auf, die
angestrebten Klimaziele bis 2045 zu erreichen. Er benennt aber zugleich
auch bestehende Abhängigkeiten, auf die Mörtel- und Dämmstoffindustrie
keinen direkten Einfluss haben. Mehr Infos
|
| Sie möchten Ihre Mitarbeitenden oder sich selbst schnell, effizient und praxisnah als Konstrukteur/in weiterbilden? Dann informieren Sie sich bei unserem kostenfreien Info-Vortrag am 17. Juli um 16 Uhr über den neuen Lehrgang „Konstrukteur/in im konstruktiven Ingenieurbau“! Die Fortbildungsreihe umfasst 5 Module zur gezielten Förderung und praxisgerechten Weiterentwicklung von Bauzeichnern, Bautechnikern und Ingenieuren. Mehr Infos
|
| Hitzesommer und Unwetter mit starken
Niederschlägen haben in den vergangenen Jahren zugenommen und großen
Schaden in zahlreichen Städten verursacht. Die Versicherungswirtschaft
verzeichnete laut Gesamtverband der Versicherer (GDV) für Deutschland
2021 Kosten durch Extremwetterereignisse in Höhe von 12,5 Milliarden
Euro. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) und die Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) fordern,
Städte und Gemeinden klimabewusster zu gestalten und künftig nach dem
Leitbild der sogenannten Schwammstadt zu planen. Mehr Infos
|
| Mit verschiedenen Programmen fördert die
Bundesregierung seit dem Frühjahr die Schaffung von Wohneigentum. Auch
der Neubau von ressourcen- und flächenintensiven Einfamilienhäusern
bekommt damit wieder Aufschwung. Strenge ökologische Vorgaben sollen
dafür sorgen, dass Deutschland seine Klimaschutzziele im Gebäudesektor
dennoch erreicht. Forschende des Leibniz-Instituts für ökologische
Raumentwicklung (IÖR) weisen darauf hin, dass Bauherrinnen und Bauherren
auch mit vorausschauender Planung dafür sorgen können, dass sich
Eigenheime lange und damit nachhaltig nutzen lassen. Mehr Infos
|
| Rebecka Sophie Kriete hat in ihrer Masterarbeit
einen innovativen und nachhaltigen Ansatz zur nutzerorientierten
Anwendung von Asphalt entwickelt. Die 26-Jährige studiert an der Jade
Hochschule Management und Engineering im Bauwesen und entwickelte für
die Abschlussarbeit eine neue Zusammensetzung von Asphalt für Radwege.
„Optimierung von Asphaltdeckschichten für Radwege hinsichtlich der
Oberflächenbeschaffenheit und Aspekten der Nachhaltigkeit“ lautet der
Titel ihrer Arbeit. Mehr Infos |
| Bürokratiebelastung, Fachkräftemangel, Gefährdung
ihrer kleinteiligen Strukturen, fehlende Digitalisierung und die
fehlende Angleichung ihrer Honorierung an die Inflation sind die Themen,
die die Freien Berufe vor der Landtagswahl im Herbst umtreiben. Beim
Parlamentarischen Abend des Verbandes Freier Berufe in Bayern (VFB) im
Münchner Künstlerhaus diskutierten Präsidium und Gäste des VFB mit
Vertretern von fünf politischen Parteien über die Bedeutung der Freien
Berufe für die bayerische Wirtschaft und die Probleme der Freien Berufe
im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Mehr Infos
|
| Das Institut für Freie Berufe (IFB) erhebt auch in diesem Jahr wieder im
Auftrag des AHO, der Bundesingenieurkammer und des Verbandes Beratender
Ingenieure VBI Daten zur wirtschaftlichen Lage der Ingenieur- und
Architekturbüros in Deutschland. Ziel der Umfrage ist es, verlässliche
Daten zur wirtschaftlichen Situation zu erheben, um so eine effiziente
politische und wirtschaftliche Interessenvertretung der Ingenieure und
Architekten zu gewährleisten. Bitte beteiligen Sie sich bis 16.07.2023
an der Umfrage! Mehr Infos
|
| Im Seminar werden anhand von Praxisbeispielen die Regularien der VOB/
A, speziell im Bereich des Prüfens und Wertens von Angeboten erläutert
und Hinweise zur korrekten Beurteilung und Bewertung von Angeboten für
Bauleistungen gegeben. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erlernen den Umgang mit der VOB/A und erhalten Informationen
und Tipps zur vergaberechtskonformen Prüfung und Wertung von Angeboten
für Bauleistungen gemäß VOB/ A. Mehr Infos
|
| Mit der Änderung der Vergabeverordnung besteht für viele öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung von Planungsleistungen die Verpflichtung zur Durchführung von EU-weiten Vergabeverfahren. Die Angebotserstellung durch Architekten und Ingenieure wird dadurch aufwändiger, zeit- und kostenintensiver und muss hohen formalen Ansprüchen genügen. Im Seminar werden die Regularien der VgV für die Beschaffung von Planungsleistungen erläutert und Hinweise für die effiziente Angebotserstellung gegeben. Mehr Infos
|
| Im Workshop werden die maßgebenden
Änderungen der TR-IH gegenüber der RL-SIB erläutert. Weiterhin werden
rechnerische Ansätze zur Abschätzung des sog. Abnutzungsvorrates
vorgestellt und Rechenbeispiele gemeinsam durchgerechnet. Anhand der Schädigungen einer Tiefgarage werden Schädigungsprozesse und
Instandsetzungsverfahren erläutert. Weiterhin werden die
Instandsetzungsverfahren KKS und 8.3 (W-Cl) vorgestellt und der Umgang mit Produkten nach der TR-IH mit Fallbeispielen besprochen. Mehr Infos
|
20.07.2023 - Online - Kostenfrei! Sind die in unseren Gebäuden verbauten Ressourcen
nicht zu wertvoll, um sie sorglos zu verschwenden oder gar wegzuwerfen?
Welche Herausforderungen stellen sich für die ökologische
Transformation beim Bauen im ländlichen Raum? Um diese beiden
Themenkomplexe geht es bei unserem 4. Klimaforum am 20. Juli 2023 mit
Annabell von Reutern von Concular und Gisela Raab von der RAAB
Baugesellschaft. Die Teilnahme ist kostenfrei! Mehr Infos Direkt zur Anmeldung
| In Bayern wurde und wird noch heute umfangreich Bergbau betrieben. Um Schäden durch Bergbaufolgen möglichst gering zu halten, erfordert der Altbergbau bei der Planung von Infrastrukturprojekten, unter gewerblich oder landwirtschaftlich genutzten Flächen und auch in Wohngebieten eine besondere Berücksichtigung. Kommt es zu Schäden sind ingenieurgeologische, geotechnische und bergbauliche Expertise von Nöten. Die Regionaltour 2023 dreht sich in diesem Jahr um die Bedeutung der Planung bei Altbergbaumaßnahmen. Die Teilnahme an der Regionaltour ist kostenfrei. Mehr Infos
|
| Der neue Herzogsteg über die Altmühl verbindet die Eichstätter Altstadt mit der Neustadt. Die leistungsfähige Brückenkonstruktion mit ihrem schlanken und stromlinienförmigen Brückenquerschnitt gepaart mit geringem Materialeinsatz sowie effizientem Hochwasserschutz zeugt von hoher technischer Kreativität bei einem ausgeprägten Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dafür wurde das Projekt mit dem 1. Platz beim Bayerischen Ingenieurpreis 2023 ausgezeichnet. Preisträger Dr.-Ing. Josef Taferner stellt das Projekt im Rahmen unserer Digitaltour am 19. September 2023 vor. Die Teilnahme ist kostenfrei! Mehr Infos
|
- Die schlüssige
Abrechnung eines Stundenlohnvertrags setzt grundsätzlich keine Differenzierung
in der Art voraus, dass die abgerechneten Arbeitsstunden einzelnen Tätigkeiten
zugeordnet und/oder nach zeitlichen Abschnitten aufgeschlüsselt werden. Solch
eine Zuordnung mag sinnvoll sein. Zur nachprüfbaren Darlegung des
vergütungspflichtigen Zeitaufwands erforderlich ist sie nicht, weil seine
Bemessung und damit die im Vergütungsprozess erstrebte Rechtsfolge nicht davon
abhängt, wann der Unternehmer welche Tätigkeit ausgeführt hat. Sie muss deshalb
vom Unternehmer nur in den Fällen vorgenommen werden, in denen die
Vertragsparteien eine dementsprechend detaillierte Abrechnung
rechtsgeschäftlich vereinbart haben (BGH, Beschl. v. 01.02.2023, VII ZR 882/21
– NZBau 2023, 224).
- Bei
Ingenieurleistungen für Planung und Bauüberwachung eines Tanklagers handelt es
sich um solche für ein Ingenieurbauwerk im Sinne von § 41 Nr. 4 HOAI (OLG Köln, Beschl. v. 05.12.2022, 11 U 231/21 – IBR
2023, 242).
- Ein Auftragnehmer
muss vor der Beauftragung von Architektenleistungen dem Auftraggeber
offenbaren, dass er kein Architekt ist und ihm so die Entscheidung ermöglichen,
ob unter diesen Umständen ein Vertrag abgeschlossen werden soll (OLG
Düsseldorf, Urteil v. 02.02.2023, 22 U 58/22 – IBR 2023, 244).
- Zur Darlegung
einer Hinfälligkeit des Vertragsstrafenversprechens des Auftragnehmers aufgrund
„umgeworfenen" Terminplans kann bei beiderseits selbständig verursachten
Verzögerungen (Doppelkausalität) der Nachweis ausreichen, dass die von dem
Auftraggeber zu vertretende Bauablaufstörung schon allein für sich genommen eine
wesentliche Überschreitung des vereinbarten Fertigstellungstermins zur Folge
gehabt hat (OLG Frankfurt, Urteil v. 03.02.2023, 21 U 47/20).
|
|
|